Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Militano Haus- & Technikservice, Salvatore Militano (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über Dienstleistungen im Bereich Technikservice, Smart Home, WLAN/Netzwerk, Balkonkraftwerk-Montage, Videotürklingeln, Mähroboter-Einrichtung sowie kleinere Montage- und Reparaturarbeiten.
Ein Vertrag kommt zustande durch:
Angebote des Auftragnehmers sind grundsätzlich unverbindlich und freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der individuellen Auftragsvereinbarung. Änderungen oder Erweiterungen des vereinbarten Leistungsumfangs bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und können zu einer Anpassung des Preises führen.
Der Auftragnehmer erbringt ausschließlich Leistungen im erlaubten Rahmen. Zulassungspflichtige Elektroinstallationen (z. B. Arbeiten am Verteilerkasten oder Zähler) werden ausdrücklich nicht angeboten und nicht durchgeführt.
Es gelten die im Angebot oder individuell vereinbarten Preise. Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet (Kleinunternehmerregelung).
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen.
Bei Aufträgen über 200 € kann eine Anzahlung von bis zu 30 % des Auftragswertes vor Leistungsbeginn verlangt werden.
Der Auftraggeber stellt sicher, dass:
Verzögerungen oder Mehraufwand durch fehlende Mitwirkung des Auftraggebers gehen zu dessen Lasten.
Der Auftragnehmer führt die vereinbarten Leistungen sorgfältig und fachgerecht aus. Termine werden nach bestem Bemühen eingehalten. Verzögerungen durch technische Probleme, Lieferengpässe bei Materialien, höhere Gewalt oder Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, begründen keinen Schadensersatzanspruch.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, Aufträge abzulehnen oder abzubrechen, wenn sich vor Ort herausstellt, dass die erforderlichen Arbeiten seinen Kompetenzbereich überschreiten oder rechtlich nicht zulässig sind.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erbrachten Leistungen unverzüglich nach Fertigstellung zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind sofort, spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen nach Leistungserbringung schriftlich, per E-Mail oder per WhatsApp zu melden.
Bei berechtigter Mängelrüge hat der Auftragnehmer das Recht zur Nacherfüllung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber eine angemessene Minderung des Preises verlangen.
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die durch sein nachweisliches Verschulden verursacht werden, nach den gesetzlichen Vorschriften.
Der Auftragnehmer haftet nicht für:
Der Auftraggeber wird empfohlen, vor Einrichtungsarbeiten an digitalen Geräten eigene Datensicherungen durchzuführen.
Der Auftraggeber kann einen Auftrag jederzeit kündigen. Bei Stornierung gelten folgende Regelungen:
Der Auftragnehmer kann einen Auftrag aus wichtigem Grund ablehnen oder kündigen (z. B. unzumutbare Arbeitsbedingungen, Sicherheitsrisiken, rechtliche Unzulässigkeit der geforderten Leistung).
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung, abrufbar unter militano-hausmeister.de/datenschutz.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist Illingen. Für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
Stand: Mai 2026 · Militano Haus- & Technikservice · Salvatore Militano · Illingen